【承包商逾期違約金攻防三部曲】 第一部
~發表於100年7月營造天下雜誌第153期~
目 錄
|
一、前言
二、第一步: 主張逾期不可責!
Q1:承包商都不爭執逾期責任了,為什麼我們還要堅持重新檢討工期責任?.
Q2:主張『逾期不可責』與『應展延而未展延工期』,有何不同?.
(一) 『逾期不可責』:承包商只請求逾期違約金免罰
(二)『應展延而未展延工期』承包商除請求逾期違約金免罰外,亦希望請求「展延工
期與時間關聯費用」,甚至包含「趕工費用」
三、第二步: 要求業主舉證損害!
Q1:『懲罰性違約金』VS『損害賠償總額預定性違約金』有什麼不一樣?.
(一)『懲罰性』及『損害賠償總額預定性』二種違約金之主要區別
(二) 因此上揭二種違約金之最大區別
Q2: 區別『懲罰性』或『損害賠總償額預定性』違約金有那麼重要嗎?
(一)請求範圍大小不同
(二)舉證責任輕重不同
(三)如何區別
四、第三步: 請求酌減違約金!
Q1: 『懲罰性違約金』or『損害賠償總額預定性違約金』,都可以請求酌減嗎?
Q2: 法院酌減考量的一般條件有那些呢?.
(一)債權人實際損害額
(二)債權人所有法律上利益
(三)債權人是否盡到減輕自己損害的責任
(四)債權人找到替代履行的難度
(五)債權人與有過失
(六)債務人的違約程度
(七)債務人因違約而增加的利益
(八)債務人的一般經濟狀況
(九)一般客觀、社會經濟狀況
(十)契約雙方的社會經濟地位
Q3: 除上述應爭取考量酌減的一般條件外,工程案件中承包商請求酌減逾期違約
金的特別條件還有那些呢?
(一)降低每日逾期違約金的約定比例
(二)設定或降低違約金上限比例
(三)以分段工程金額、分項金額或逾期時的剩餘工程金額為計罰基準母數
(四)承包商為履行契約而同受損害
五、結語
|
ivychangws 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
【承包商逾期違約金攻防三部曲】 第二部
~發表於100年7月營造天下雜誌第153期~
(續 第一部)
三、第二步:要求業主舉證損害!
Q1:『懲罰性違約金』VS『損害賠償總額預定性違約金』有什麼不一樣?
(一) 『懲罰性』及『損害賠償總額預定性』二種違約金之主要區別[1]
1、『懲罰性違約金』
係以強制債務之履行為目的,確保債權效力所定之強制罰,為固有意義之違約金。因此債權人基於懲罰性違約金之約定,除得請求支付違約金外,並得請求履行債務或不履行之損害賠償。
2、『損害賠償總額預定性違約金』
則以違約金為債務不履行所生損害之賠償總額,既約定有違約金,則一旦有債務不履行情事發生,債權人可毋庸舉證證明因債務不履行所致損害具體數額之多寡。
(二)因此上揭二種違約金之最大區別在於:
『懲罰性』違約金之主要目的為強制債務之履行,因此除得請求支付違約金之外,尚得請求履行債務及請求債務不履行之損害賠償;而『損害賠償總額預定性』違約金之主要目的為債務不履行損害賠償總額之預定,因此,債權人除違約金外,不得另行請求債務不履行損害賠償。[2]
ivychangws 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()
【承包商逾期違約金攻防三部曲】第三部
~發表於100年7月營造天下雜誌第153期~
(續第二部)
四、第三步:請求酌減違約金!
Q1:『懲罰性違約金』or『損害賠償總額預定性違約金』,都可以請求酌減嗎?
是的,大部分的見解都認為無論是那一種違約金都可以請求酌減[1],而且在實務操作上,如果被認定是懲罰性違約金,有時在酌減的空間上也會較損害賠償總額預定性違約金小一些。
Q2:法院酌減考量的一般條件有那些呢?[2]
(一)債權人實際損害額
違約金的約定目的就是在填補債權人受到的損害,所以一般都會以此因素作為主要酌減依據,『損害賠償總額預定性』違約金尤其應該考量此因素[3]。而在工程案件中,如請求方已被其大業主課罰鉅額逾期違約金,就是債權人的實際損害額證明方式之一,此時被請求方如僅為分包商,可以要求請求方必須證明大業主課罰的逾期責任(果)與被請求方施作(因)是有關的。另外在工程案件中,也會有請求方提出慢營運損失作為其具體損害數額的證明,此時被請求方則需要求請求方證明營運損失金額是否合理有據。
ivychangws 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()